王登山

問題

問：工程長期停工，雙方能否變更備案合同結(jié)算方式？

2007年12月，發(fā)包人鳳輝公司將城中村改造工程發(fā)包給赤峰建設(shè)公司承包施工，雙方簽訂《建設(shè)工程施工合同》并在建設(shè)主管部門備案。備案合同約定采用可調(diào)價格，工程竣工驗收合格后，承、發(fā)包雙方按照竣工圖紙、竣工資料計算工程量，套用2003年《河北省建設(shè)工程計價依據(jù)》計價，人工費調(diào)增執(zhí)行建設(shè)局通知中的上下限平均價格，組織措施費按照《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費率》標準取費。

備案合同簽訂后，承包人進場施工，因拆遷戶堵門、甲方材料供應(yīng)等問題，發(fā)生多次停工。

2010年7月，為解決復(fù)工問題，承、發(fā)包雙方簽訂《補充協(xié)議》，約定雙方同意采用固定單價方式結(jié)算，其中住宅為1650元/㎡、商業(yè)為1950元/㎡、車庫部分雙方另行協(xié)商。

2013年初，施工現(xiàn)場又因回遷問題停工，發(fā)包人向承包人發(fā)出解除合同通知。承包人退場后提起訴訟，要求發(fā)包人按照補充協(xié)議約定的固定單價結(jié)算工程價款。

發(fā)包人辯稱，補充協(xié)議屬于未經(jīng)備案的黑合同，應(yīng)當以備案合同約定的可調(diào)價格結(jié)算工程價款。

問：工程長期停工，雙方能否變更備案合同結(jié)算方式？

律師觀點

1.客觀情況發(fā)生重大變化，雙方可以變更備案合同。

案涉補充協(xié)議是在雙方簽訂備案合同并施工2年多后，因客觀情況發(fā)生重大變化而簽訂，屬于雙方正常行使合同變更權(quán)。最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條關(guān)于“當事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當以備案的中標合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)”之規(guī)定，針對的是當事人在中標合同之外另行簽訂建設(shè)工程施工合同，以架空中標合同、規(guī)避中標行為和行政部門監(jiān)管的情形，不適用本案簽訂的補充協(xié)議。

2.補充協(xié)議約定的固定單價應(yīng)作為結(jié)算工程價款依據(jù)。

備案合同和補充協(xié)議均為雙方當事人真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)為合法有效，發(fā)包人未否認補充協(xié)議真實性，也未主張撤銷，雙方應(yīng)當依約履行。因補充協(xié)議簽訂在后，屬于雙方在合同履行過程中經(jīng)協(xié)商一致的合同變更，雙方應(yīng)按照補充協(xié)議約定的固定單價方式結(jié)算工程價款。

3.工程價款應(yīng)以承包人完成工程占整個工程的比例確定。

本案屬于未完工程，對于承包人已經(jīng)施工部分的工程價款，無法直接按每平米單價來確定，應(yīng)當先通過合同約定和施工圖紙確定的工程總平方米，在全部完工情況下，乘以每平方米的單價，計算出工程總價款。再通過造價鑒定計算出承包人完成部分占整個工程比例。確定比例后，乘以按每平方米計算的工程總價款，即可得出已施工工程價款。